Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Elblągu

weksel, weksel własny

weksel, płyta, prawo wekslowe, kara umowna, indos, wypełnienie weksli, umowa agencyjna, ośrodek, agent, stosunek podstawowy, weksel in blanco, przedawnienie, wystawienie weksla, wystawca, deklaracja wekslowa, zleceniodawca, pozwany, nabycie weksla, miarkowanie kary, dłużnik

kara umowna

miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna, kierownik budowy

kara umowna

drzwi, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, wysokość kary umowna, przedawnienie, towar, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, kolor, zapłata kary umowna, okleina, szkoda, wierzyciel, dwuletni termin przedawnienia, opóźnienie dostawy, rażące wygórowanie, umowa dostawy, żądanie miarkowania kary, termin

kara umowna

strona powodowa, zgłoszenie robót do odbioru, zwłoka, umowa, termin zgłoszenia, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy do odbioru, termin, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, wynagrodzenie brutto, zakończenie roboty, końcowa robota, wada, rażące wygórowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie przedmiotu umowy, umowa w terminach

kara umowna

oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, zwłoka, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna, szczelina, protokół rozprawy

kara umowna

pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze, nieterminowe wykonanie, obniżenie kary umownej

kara umowna

nadleśnictwo, miarkowanie kary umownej, dłużnik, biurowiec, usterka, robota remontowa pomieszczeń, formularze ofertowe, opóźnienie w realizacji robót, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie robót remontowych, odbiór robót, znaczna część, państwowe gospodarstwo leśne, zakończenie pracy, wykonanie umowy, protokół odbioru, pracownik terenowy, komisja dokonująca odbioru, redukcja

kara umowna

miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, czynsz dzierżawny, pozwany, umowa, pawilon, grunt, rażące wygórowanie, zmniejszenie kary umownej, zwrot przedmiotu dzierżawy, dzierżawa terenu, przesłanka miarkowania kary umownej, miesiąc zwłoki, dochodzenie kary umownej, przesłanka rażącego wygórowania, rozwiązanie umowy dzierżawy, wykonanie zobowiązania, spółdzielnia, zastrzeżona kara umowna, opóźnienie

kara umowna

miarkowanie kary umownej, oferta, dostawa, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, umowa, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie, przetarg, zastrzeżenie kary umownej, potrącenie, wierzytelność, kryterium, zobowiązanie, termin, stosunek kary umownej, rażące wygórowanie kary, oferent, oprogramowanie, rozpoczęty dzień

kara umowna

miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, jednostkowe zamówienie, rażące wygórowanie, dzień opóźnienia, meble biurowe, zmniejszenie kary umownej, realizacja zamówienia, wartość jednostkowa, znaczna część, przesłanka miarkowania kary, dostawa, pozwany, wykonanie zobowiązania, instytucja miarkowania kary umownej, opóźnienie powódki, rażące wygórowanie kary umownej, przetarg, urząd marszałkowski, skutek opóźnienia

kara umowna

wykonawca zastępczy, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie, pozwany, potrącenie, kara umowna przez inwestora, dzień zwłoki, zmniejszenie kary umownej, wystarczająca rekompensata, koszt wykonania zastępczego, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, opieszałość wykonawców, profesjonalista z branży, wynagrodzenie brutto, wierzytelność, wprowadzenie wykonawcy, termin końcowy, zwłoka w zakończeniu robót, odszkodowanie

kara umowna

umowa, usługa pralnicza, brak ustanowienia, miarkowanie kary umownej, umowa o dzieło, gwarancja ubezpieczeniowa, bielizna, przesłanka miarkowania, pozwany, interes wierzyciela, pranie, wierzyciel, przedawnienie, zabezpieczenie, możliwość miarkowania kary umownej, umowa o świadczenie usługi, redukcja, nota księgowa, zapłata kary umowna, dłużnik

kara umowna

brak stawiennictwa, strona stosunku prawnego, łącząca strona stosunku, umowa, porzucenie, pozwany, przedsądowe wezwanie do zapłaty, późniejsza okoliczność, wypowiedzenie umowy zlecenia, aga, wysokość zastrzeżonej kary umowna, nakaz zapłaty, kodeks pracy, zmniejszenie kary umownej, zleceniobiorca, tryb natychmiastowy, miarkowanie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, spółka komandytowa, zaprzestanie wykonywania

kara umowna

umowa, szatnia, pozwany uniwersytet, odstąpienie od umowy, szatniarz, pracownik powódki, pozwany, wpływ alkoholu, zastrzeżona kara umowna, umowa z dniem, przedmiotowa umowa, należyte wykonanie, wartość brutto, przedstawiciel powódki, powódkę kary, miarkowanie kary umownej, przyczyna odstąpienia, wysokość kary umowna, zmiarkowanie kary umownej, nietrzeźwość

weksel, weksel własny

kaseta, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, kara umowna, uzupełnienie weksla, stosunek podstawowy, umowa agencyjna, deklaracja wekslowa, remitent, weksel in blanco, porozumienie wekslowe, data płatności, indosowanie, nabycie weksla, indosant, dłużnik, termin przedawnienia, płatność weksla, suma wekslowa, rażące niedbalstwo

kara umowna

odstąpienie od umowy, szatnia, wysokość kary umowna, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, pracownik powoda, miarkowanie kary umownej, pozwany, wpływ alkoholu, wykonanie umowy, zmiarkowanie kary umownej, miesięczna wartość, nietrzeźwość pracownika, sporna kara umowna, przyczyna odstąpienia, uniwersytet, wartość brutto, powodu kara, nałożona kara umowna, podstawa miarkowania kary umownej, praca w stali

kara umowna

kara umowna, zmiarkowanie, maksymalna kara, przekroczenie czasów, wynagrodzenie wykonawcy, pozwany, czas na ukończenie, kaucja, całość robót, wykonanie obowiązku umownego, wysokość maksymalna, miarkowanie kary, certyfikat, wykonanie umowy, offset, dodatkowa praca, dotyczących prac, postanowienia szczegółowe, wadliwość przedmiotu umowy, zastrzeżona kara umowna

kara umowna

przekazanie certyfikatów, dostarczenie certyfikatu, pozwany, zastosowany system, certyfikacja, zmiarkowanie, powodu kara, miarkowanie kary umownej, faktyczna szkoda, opóźnienie w przekazaniu, rażące wygórowanie kary umownej, przesłanka miarkowania, wykonanie zobowiązania, wymagany certyfikat, rażące wygórowanie, kara umowna za opóźnienie, odszkodowanie, wysokość kary, uzyskanie certyfikatu, wysokość faktyczna

kara umowna

porzucenie, umundurowanie, zleceniobiorca, pozwany, wypowiedzenie umowy zlecenia, tryb natychmiastowy, doraźne usługi, umowa, wysokość zastrzeżonej kary, strona powodowa, zastrzeżona kara umowna, ochrona miejsca, karta informacyjna, miarkowanie kary umownej, brak stawiennictwa, godzinny dzień pracy, przedmiotowy stosunek prawny, wysokość kary umowna, czynność związana z ochroną, późniejsza okoliczność

weksel, weksel własny

weksel, umowa agencyjna, agent, wypełnienie weksli, prawo wekslowe, poręczyciel, pozwany, poręczenie, deklaracja wekslowa, wynagrodzenie prowizyjne, zobowiązanie wekslowe, aneks, weksel in blanco, składka, warunek zawierania umów, zobowiązanie, nakaz zapłaty, poręczenie wekslowe, zawarcie umowy agencyjnej, wystawienie weksla